實用的勞務承包合同范文匯編七篇

隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，我們用到合同的地方越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的勞務承包合同7篇，希望能夠幫助到大家。

發包方： （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等法律、法規的有關規定，甲乙雙方在平等、自愿原則的基礎上，經友好協商，就乙方承包甲方 勞務事宜，特簽訂本合同，以便雙方遵守。

一、承包期限：

從______年______月______日至______年______月______日止

二、承包內容和工作時間：

承包期間，執行非全日制工作制，承包內容為：

三、承包費及支付時間和方式：

承包費為每月 元，甲方于次月 日前以現金方式支付乙方當月承包費。

四、甲方的權利義務：

1、對乙方 工作進行監督、檢查。

2、為作業人員提供工作期間必要的工作條件。

3、協調在工作中與相關部門的關系。

4、按時足額支付乙方勞務費用。

五、乙方的權利義務

1、乙方進場作業須遵守甲方的各種規章制度，確保安全。

2、愛護建筑物及室內外設施，注意節水節電。

3、如因乙方失誤造成甲方物品壞的， 由乙方承擔賠償責任。

六、其它：

1、在承包期內，非經甲方書面同意，乙方不得將本合同約定的工作轉包他人或擅自聘請他人，如乙方違反本條規定，由此造成的一切后果由乙方自行承擔，與甲方無關。

2、在承包期內，任何一方提出提前終止合同，需提前一個月書面通知對方即可，且不承擔違約責任。因受國家政策、政府行為、自然災害、意外事故導致本合同不能履行的雙方免責。

3、乙方按照不低于10萬元標準辦理相應的人身意外商業保險，保費由乙方自付（若出意外，超出保險公司理賠范圍外的一切責任、費用由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。）。

4、甲方對乙方在作業中出現的質量問題及違章作業，有權進行教育。第一次口頭警告，如不見效，發警告通知書，如仍不見效，甲方可解除承包合同。

5、一方給對方送達的書面通知，對方應予簽收，如對方拒絕簽收的，發送通知的一方按對方寫在本合同落款處的地址郵寄送達，視為送達成功。

6、 承包期滿時是否續約或終止合同，甲、乙雙方均提前壹個月通知對方。

7、 本合同若有未盡事宜，將由雙方協商處理。

8、 本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份：

甲方〔蓋章〕： 乙方〔簽名〕：

代表人： 身份證號：

地址： 地址：

簽訂日期： 年 月 日

甲方：

乙方：

甲方因施工需要與乙方建立勞務關系，雙方遵循平等自愿、協商一致的原則，明確甲、乙雙方權利和義務的協議，訂立本勞務合同：

一、工程概況南寧市青秀區大水坡至官已坡道路大中修工程，原舊路為水泥混凝土路面，全線舊水泥路面已出現局部破壞嚴重，須進行局部翻修。

1、工程名稱：南寧市青秀區伶俐鎮大水坡至官已坡道路大中修工程

2、工程地址：伶俐鎮大水坡至官已坡路段

二、承包方式單項砼工種自備機械勞務承包

三、工作范圍乙方嚴格按照甲方施工要求，自備發電機，攪拌機，上料鏟車，運輸車輛，斗車，水泵，模板等工具，進行攪拌，運輸，支拆模，澆筑，收光等工作。

四、質量進度

嚴格按砼質量驗收標準執行。

(1)質量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼，嚴禁出現爛根、蜂窩、麻面、汽泡，杜絕出現砼漏振、爛腳等。

(2)砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設計規范(TGD40-20_)執行。

(3)如出現上述質量問題時，乙方無條件承擔所有的處理工作并根據實際情況賠償甲方損失。

(3)、進度：乙方無論在任何條件下施工作業時必須保證勞動力，若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。

五、安全文明施工

1、現場：進入施工現場所有人員必須戴好安全帽，系上帽帶。衣著整潔，不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現場。

2、安全教育：

(1)乙方進場人員必須在3天內準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊，交給甲方一份以備查詢。

(2)乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經過培訓及業務孰練的人員才能上崗，違章作業的后果自負。

(3)在施工期間因工地不安全的環境造成的安全事故，由甲方承擔正規醫院就醫的所有醫療費(憑正規醫院發票報銷)，誤工費、護理費、生活費、營養費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔，甲方不承擔任何費用。

(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜，發現一次根據情節輕重進行經濟處罰。情節嚴重的移交司法機關。

(5)租房：在施工現場有條件情況下將集中住宿統一管理。。

(6)文明施工：在所有的工作范圍內必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線，非械面人員不得從事機械操作，不得違章指揮，發生事故由乙方自行負責。

六：工程付款方式：乙方按甲方要求時間進場，先期費用由乙方自行解決，工程進行15天后可向甲方支付生活費，待工程完工驗收后，結清全部款項。

七：其它

1、本合同與項目管理條例同時生效。

2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，一經簽字立即生效至工程款付清后自動失效。

3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產的，責任由乙方全部承擔。中途無故退場的，退場費將由乙方自行承擔，甲方只付給乙方工程款的70%。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

依照《合同法》《公司法》及其它有關法律，行政法規，

在X聯合有限責任公司下屬X號井硐鉛鋅礦山開挖施工承包給乙方打硐開采施工，特訂立本合同，希雙方遵守約定。

第二十三條 合同生效

本合同雙方約定_______后生效。

合同簽訂時間：______________

合同簽訂地點：______________

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

（1）承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

（2）雇傭關系，是指根據當事人的約定，雇員按照雇主的指示，在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務，雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。

承攬合同與雇傭合同的主要區別有：

①承攬的目的是通過完成工作成果獲取報酬，工作的風險不應由定作人負擔，而是由承攬人負擔。

②雇傭合同是以直接提供勞務為目的，承攬合同則是以完成工作成果為目的，提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。

③雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配，在完成工作中須聽從雇傭人的安排、指揮，當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性；承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系，承攬人在完成工作中具有獨立性，當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現場指揮。

（3）勞務合同，是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。

勞務合同的特征有：

①勞務合同具有臨時性，具體包括：

a．對象的臨時性，是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的協議。

b．合同訂立的臨時性，是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。

c．合同履行的短期性，是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的，而非定期或長期的。

雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務，雙方之間的關系相對穩定、長期。

②標的物的特定性。

a．勞務合同的標的，僅是一方提供的勞務。

b．雇傭合同中，雇工有完成工作量及工作成果的要求。

c．承攬合同中，承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容，而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的，一般情況下，這種工作成果可能包含技術性要求。

③勞務活動具有獨立性。

a．勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時，其行為不受雇主的意志左右，無須服從雇主的監督、管理，雙方表現為地位平等的兩個主體。

b．雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束，雙方之間存在監督、被監督，管理、被管理的關系，雙方的地位具有一定的不平等性。

c．承攬合同中，承攬人雖也是獨立完成工作，但卻是按照定作人的要求從事承攬工作，勞務合同沒有這些內容。

④在報酬支付方式上：)

a．提供勞務人完成勞務后，雙方即進行結算，體現的是一種即時清結的債的關系。

b．雇傭關系較為固定，一般以一周、一月等周期性的領取。c．承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。

篇三：勞務承攬合同

甲方（發包單位）： 乙方（承包單位）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致，簽訂本勞務作業承攬合同，雙方共同遵照執行。

一、 工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容、性質及數量：酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿，具體位置見附圖。

四、工程工期：15個日歷天

五、工程質量要求：在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時，需做好成品保護，不能對其他位置的安全性造成影響，做好土頭的清理運輸工作

六、工程造價：30000元（大寫：人民幣叁萬元）。

七、工程承包方式及取費標準：由乙方承攬甲方該項目的工程，取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下：

八、工程價款的撥付及結算方式：工程完工并經甲方驗收合格，雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。

九、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：

1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。

3、工程工期：按合同約定按時完成。

4、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

十、甲方責任：

1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。

2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。

3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。

4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

十一、乙方責任：

1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。

2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。

3、嚴格落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。

4、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

十二、違約責任：

1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時，每逾期一天，應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。

2、乙方因自身原因延期交工的，每逾期一天，應向甲方支付100元的違約金；

3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

十三、爭議：

甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

十四、本合同自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

十五、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

簽訂日期：簽訂日期： 年月日 年月日